Подрядные споры являются одними из распространенных споров в Арбитражном процессе. Очень редко, когда правоотношения, возникшие между подрядчиком и заказчиком, прекращаются мирно и без дальнейших встреч в суде.
Одними из часто встречающихся исков являются иски о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ.
Зачастую в нарушении сроков не всегда виноват подрядчик, просрочка порой возникает по вине заказчика. Это может быть связано с несвоевременной передачей строительной площадки, технической документации и невыполнение других обязанностей заказчика. И, если, подрядная организация своевременно не воспользуется правом приостановки работ, согласно нормам ГК РФ, то в дальнейшем будет очень сложно доказать, что ее вины в нарушении сроков нет.
В своей арбитражной практике я неоднократно сталкивалась с данной категорией дел. Предмет иска был одинаков – взыскание неустойки за нарушение сроков выполнения работ, а вот обстоятельства порой разные. Поэтому по каждому делу необходимо было не только применить знания материального права, но и ознакомиться с отраслевыми нормами в сфере строительства.
Так, например, моему клиенту удалось полностью освободиться от неустойки в размере 2 400 000 рублей. В ходе судебного разбирательства мы доказали вину заказчика. Суд апелляционной инстанции поддержал позицию первой инстанции и оставил решение без изменения.
В другом споре от неустойки в размере 1 600 000 рублей осталось 25 000 рублей. Данный спор был инициирован Администрацией одного из районов, по результатам проверки Департамента финансов. По этому делу мы дошли до кассационного обжалования, но решение оставили в силе.
Таким образом, используя различные механизмы защиты, можно освободить подрядчика от неустойки или уменьшить ее размер.
Напомним, что адвокаты Тюмени, как и любого другого населенного пункта Российской Федерации, имеют представлять интересы сторон как в уголовных делах, так гражданских, семейных и экономические спорах. Мы готовы предоставить юридическую помощь адвоката в Тюмени и на территории Тюменской области.
Курашвили Лелия Петровна является одним из лучших адвокатов по уголовным делам в Тюмени, а также с большим опытом работы в гражданском, административном и арбитражном судопроизводстве…